公路安全保护条例第二十九条的内容、主旨及释义2023
创始人
2025-04-18 19:41:45
0

《公路安全保护条例》第二十九条的全文内容、主旨和释义,以加深对公路安全保护条例第二十九条的理解。公路安全保护条例第二十九条内容如下:

建设单位应当按照许可的设计和施工方案进行施工作业,并落实保障公路、公路附属设施质量和安全的防护措施。

涉路施工完毕,公路管理机构应当对公路、公路附属设施是否达到规定的技术标准以及施工是否符合保障公路、公路附属设施质量和安全的要求进行验收;影响交通安全的,还应当经公安机关交通管理部门验收。

涉路工程设施的所有人、管理人应当加强维护和管理,确保工程设施不影响公路的完好、安全和畅通。

主旨

本条是关于行政许可后续监督检查的规定。

释义和理解

一、涉路施工行政许可决定作出后,建设单位必须严格按照许可的设计和施工方案进行施工作业,并落实保障公路、公路附属设施质量和安全的防护措施,不得违反准予许可时所确定的条件、标准和范围。建设单位、施工单位有责任维护施工现场秩序。此外,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十二条第二款规定,施工单位在施工作业完毕后,还应当迅速清除公路上的障碍物,消除安全隐患。从许可工作实践来看,行政许可决定作出后,建设单位、施工单位或是出于主管部门监管不到位,或是出于赶进度等原因,不严格按照许可要求进行施工作业的情况屡见不鲜,作出行政许可决定的公路管理机构有必要进一步加强事中、事后的监督检查。针对这一状况,为确保许可监督工作的有效性,本条规定了许可验收工作制度,明确涉路施工完毕后,公路管理机构应当对公路、公路附属设施是否达到规定的技术标准及施工是否符合保障公路、公路附属设施质量和安全的要求进行验收,并对是否落实许可的设计和施工方案进行评估,对于未经过验收的,一律不得投入使用。竣工验收是非常重要的事后监督手段,不通过验收的方式,难以确保申请人严格按照施工程序和技术方案严格执行到位,在具体的验收工作中,公路管理机构应对涉路施工项目是否符合法律法规规定、是否符合技术规范要求、是否执行许可决定、是否满足公路安全运行要求等作出全面的评价,对验收中发现的问题应要求建设单位及时予以更正。同时考虑到在涉路施工影响交通安全的情况下,公安机关交通管理部门也是行政许可的主体,根据“谁许可、谁验收、谁监管、各负其责”的原则,本条规定,影响交通安全的,还应当经公安机关交通管理部门验收。需要指出的是,参与验收的公路管理机构或者公安机关交通管理部门,是作出该行政许可的公路管理机构或者公安机关交通管理部门。需要指出的是,对未中断交通的涉路施工路段,公安机关交通管理部门应当根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十二条第三款的规定,加强交通安全监督检查,维护公路交通秩序。

二、涉路工程设施往往是永久性设施,涉路施工实施完毕后,如果所有人、管理人疏于对其进行维护和管理,可能会对公路安全运行带来巨大的隐患。对许可项目实施后续监管,《中华人民共和国行政许可法》在监督检查一章用了较大篇章进行规范。其中,第六十一条规定,行政机关应当建立健全监督检查制度,通过核查反映被许可人从事行政许可事项活动情况的有关材料,履行监督职责;行政机关依法对被许可人从事行政许可事项活动的监督检查时,应当将监督检查的情况和处理结果予以记录,有监督检查人员签字后归档;公众有权查阅行政机关监督检查记录。第六十二条第二款规定,行政机关根据法律、行政法规的规定,对直接关系到公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施进行定期检验;对检验合格的,行政机关应当发给相应的证明文件。第六十八条规定,对直接关系到公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施,行政机关应当督促设计、建造、安装和使用单位建立相应的自检制度;行政机关在监督检查时,发现直接关系到公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施存在安全隐患的,应当责令停止建造、安装和使用,并责令设计、建造、安装和使用单位立即改正。根据上位法的规定,为切实强化涉路施工许可项目的监管,本条规定,涉路工程设施所有人、管理人必须加强对设施的维护和管理。同时,鉴于涉路工程设施直接关系到公共安全、生命财产安全,公路管理机构应当指导和督促涉路工程设施的所有人、管理人建立自检制度;公路管理机构在监督检查时,发现涉路工程设施存在安全隐患的,应当根据《中华人民共和国行政许可法》的规定责令停止使用,并责令其所有人、管理人采取措施立即改正。

(来源:大律网)

相关内容

热门资讯

污蔑诽谤怎么定罪,污蔑诽谤怎么... 以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,构成犯罪。虽有捏造事实诽谤他人的行为...
打架斗殴致人死亡怎么判决,聚众... 打架斗殴致人死亡的依照故意伤害罪定罪处罚,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。民事赔偿部分的解决将...
监察机关享有独立的什么权利,监... 中华人民共和国各级监察委员会是国家的监察机关。监察委员会依照法律规定独立行使监察权,不受行政机关、社...
我国刑法规定毒品是指什么,我国... 我国刑法规定的毒品,是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能...
个人独资和个体工商户的区别,个... 个人独资和个体工商户的区别有:1、个人独资企业是指一人投资经营的企业,它属于企业的一种,它所形成的公...
终止劳动合同能不能领取失业金 终止劳动合同的,如果不是因为劳动者本人意愿终止的,且符合以下条件的,则劳动者可以领取失业金:(一)失...
有期徒刑最长20年还是25年,... 有期徒刑最长是25年。有期徒刑一般是六个月以上十五年以下;数罪并罚,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,...
拒不支付劳动报酬 最高可获刑 拒不支付劳动报酬的最高可获刑七年。以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支...
骑自行车酒驾会得到什么处罚,骑... 骑自行车酒驾不会被处罚,骑自行车喝酒不算酒驾,醉驾的对象是机动车,并不包括自行车,自行车属于非机动车...
店铺转让付了款没签合同能反悔吗... 店铺转让没有合同的,如果一方当事人反悔了不继续履行合同的可以退钱,不过如果不是双方协商一致后决定解除...
打掉牙齿构成什么罪,牙齿酸痛是... 打掉牙齿,经鉴定达到轻伤以上的,构成故意伤害罪,根据刑法规定,故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑...
取保候审多久必须结案,经济案取... 对于被取保候审的犯罪嫌疑人,最快多长时间结案是不确定的,要由司法机关根据具体的案件办理情况来决定,但...
不按调解书还款法院会怎样 经法院调解达成的调解书,当事人必须履行。一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行。【法律依据...
劳动法第几条规定必须给员工缴纳... 《劳动法》第七十二条规定,用人单位和劳动者必须依法参加社会保险,缴纳社会保险费。用人单位不办理社会保...
网贷逾期不还会怎样,网贷逾期多... 网贷逾期不还会产生高额的滞纳金以及逾期利息,而且会影响个人征信。并且逾期不会可能会被网贷平台起诉,起...
签订合同后定金能不能退,签订购... 签订合同定金可以退,但是需要满足一定条件。签订合同后如果因为收受定金一方的原因导致合同无法继续履行的...
商品房预售合同的效力如何认定,... 商品房预售合同是一种特殊的买卖合同,是指商品房预售方和预购方双方约定,预售方在约定时间内将建成的商品...
民法典对合同无效有什么规定,民... 不符合以下条件的合同无效:1.订立合同时,当事人双方都具有相应的民事行为能力;2.双方在订立合同时意...
父母离婚儿子是否可以参与共同财... 父母离婚儿子不能分割财产。因为对于夫妻共同财产只有夫妻双方才有权参与分割,其他任何人都无权参与分割。...
交通事故事故逃逸要怎么处罚 第一,对造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,由公安机关处二百元到二千元罚款。第二,对发生重大交通事故...